+7(926)355-45-55
Дежурный адвокат


Заказать звонок адвокатаЗадать вопрос адвокатуЦены
г. Москва, Северное Бутово, б-р. Дм. Донского 15

Наша практика

Практика рассмотрения некоторых наших дел


Назад Далее

 Адвокаты Потаповы представляли интересы Общества в Тверском районном суде г. Москвы по делу о расторжении договоров оказания консультационных услуг и возврате уплаченных сумм. К доверителям был предъявлен соответствующий иск. Адвокаты Потаповы доказали в суде первой инстанции надлежащее выполнение доверителями своих обязательств перед клиентом, в связи с чем нарушений условий договоров, а значит и оснований для удовлетворения заявленного иска не было выявлено. Второй стороной впоследствии была подана апелляционная жалоба на решение суда, состоявшееся в пользу наших доверителей, но Московский городской суд оставил жалобу без удовлетворения, решение суда первой инстанции без изменения.

 Адвокаты Потаповы представляли интересы Олега Ш. в Люблинском районном суде г. Москвы по делу о сохранении права пользования жилым помещением. К доверителю был предъявлен иск о прекращении права пользования жилым помещением и выселении. Изучив материалы гржданского дела, адвокаты Потаповы выработали тактику ведения дела, которая позволила доверителю сохранить право пользования спорной квартирой на срок 1 год, несмотря на требования второй стороны о немедленном выселении, поскольку основания для такового имелись.

 Адвокаты Потаповы представляли интересы Натальи С. в Симоновском районном суде г. Москвы по делу о снятии запрета на выезд за пределы Российской Федерации несовершеннолетнего ребенка. Доверитель обратилась к адвокатам по семейным делам в связи с тем, что отец ребенка, никогда ранее в браке с доверительницей не состоявший, наложил запрет на выезд их общего несовершеннолетнего ребенка из РФ, о чем мать и дочь узнали при попытке выезда из РФ на территорию Турции. «АБ Потапов и Партнеры» доказали в суде, что данный запрет не обоснован, не соответствует интересам ребенка и нарушает его права. Результатом разбирательства по делу стало снятие запрета на выезд и возможность выехать в Турцию на определенное время без согласия отца ребенка.

 Адвокаты Потаповы представляли интересы Ивана В. в Останкинском районном суде г. Москве по делу о защите прав потребителя, взыскании штрафа, неустойки и компенсации морального вреда. Доверитель ранее заключил договор со строительной компанией на ремонт фасада своего частного дома. Исполнитель грубо нарушил сроки выполнения работ. В связи с чем к моменту готовности строительной компании выполнять принятые на себя обязательства, у заказчика отпала в этом необходимость и он принял решение расторгнуть данный договор. Досудебное урегулирование данного вопроса не принесло результата и доверитель обратился за помощью к адвокатам Потаповым. В суде первой инстанции иск был удовлетворен полностью на основании п. 1 ст. 28 Закона о защите прав потребителей. Со строительной компании были взысканы ранее уплаченные нашим доверителем денежные средства по договору, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя, неустойка, компенсация морального вреда и компенсация оплаты юридической помощи адвокатов Потаповых.

 Адвокаты Потаповы представляли интересы Валентины И. в Бутырской межрайонной прокуратуре по делу о прекращении уголовного преследования в отношении нее в связи с непричастностью к совершению вменяемых ей преступлений. Доверитель при получении государственной услуги по выдаче заграничного паспорта получила отказ в связи с тем, что как оказалось числится в розыске. Это и стало причиной обращения к адвокатам Потаповым. При выяснении обстоятельств дела стало ясно, что ранее доверителем был утерян паспорт гражданина РФ, которым и воспользовались преступники, в связи с чем следователи ошибочно объявили в розыск нашу доверительницу. Поскольку в результате проверки адвокатами была доказана непричастность к совершенным преступлениям, дело в отношении нее было прекращено и вскоре она смогла получить заграничный паспорт и беспрепятственно выезжать за территорию РФ.

 Адвокаты Потаповы представляли интересы Юлии А. в Кузьминском районном суде г. Москвы по делу о взыскании страхового возмещения по договору страхования жилого помещения. Страховой компанией до момента обращения к адвокатам Потаповым была выплачена сумма страхового возмещения, которая является недостаточной для восстановительного ремонта квартиры, поврежденной в результате залива. При проведении экспертизы был допущен ряд нарушений, что привело к существенному занижению стоимости компенсации и невозможности сделать полноценный ремонт после залива. В результате успешного ведения дела адвокаты Потаповы добились взыскания со страховой компании недостающей суммы на ремонт квартиры, а также штрафа в размере 50% от суммы взысканных в пользу нашего доверителя денежных средств и судебных расходов по независимой оценке стоимости восстановительного ремонта квартиры.

 Адвокаты Потаповы представляли интересы Романа Б. в апелляционной инстанции Московского областного суда по делу о прекращении права пользования жилым помещением и снятии с регистрационного учета. Решением суда первой инстанции наш доверитель был необоснованно снят с регистрационного учета по месту жительства. Суд первой инстанции вынес решение, в котором мотивировочная и резолютивная часть решения противоречат друг другу, что является существенным нарушение норм процессуального права, а также не уведомил надлежащим образом нашего доверителя, что привело к нарушению права на защиту, отсутствию у него возможности участвовать в процессе и представлять доказательства. Адвокаты Потаповы, представлявшие интересы Романа Б. смогли добиться отмены решения суда нижестоящей инстанции, всестороннего рассмотрения дела с учетом представленных доказательств со стороны ответчика, а также вынесения нового решения по делу, которым заявителю отказано в прекращении права пользования и снятии с регистрационного учета нашего доверителя.

 Адвокаты Потаповы представляли интересы Юрия В. у мирового судьи судебного участка №186 Никулинского судебного района о взыскании страхового возмещения по договору страхования транспортного средства (полис ОСАГО). Страховой компанией до момента обращения к адвокатам Потаповым была выплачена сумма страхового возмещения, которая является недостаточной для восстановления автотранспортного средства после ДТП. В результате успешного ведения дела представители истца смогли добиться взыскания со страховой компании недостающей суммы на ремонт т/с после ДТП, а также штрафа в размере 50% от суммы взысканных в пользу истца денежных средств, судебных расходов по оценке стоимости восстановительного ремонта транспортного средства.

 Адвокаты Потаповы представляли интересы Валерии Р. у мирового судьи судебного участка №17 Зюзинского судебного района по вопросу расторжения брака с иностранцем и взыскании с него алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. С помощью адвокатов по семейному праву указанный брак был расторгнут, несмотря на возражения адвоката по назначению со стороны Ответчика. Также с гражданина Испании были взысканы алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка в твердой денежной сумме в размере однократной величины прожиточного минимума для социально-демографической группы “дети”.

 Адвокаты Потаповы представляли интересы Ирины П. в Никулинском районном суде г. Москвы по вопросу признания брачного договора недействительным и разделу совместно нажитого имущества бывших супругов. Силами адвокатов Потаповых решение суда первой инстанции было вынесено в пользу нашего доверителя. Брачный договор, существенно нарушавший права истца был признан недействительным, совместно нажитое имущество супругов разделено в соответствии с установленными законом долях.

Назад Далее

© 2015-2018 abpotapov.com Профессиональная помощь адвокатов в решении сложных вопросов, юридическая консультация, юридическая помощь адвокатов в суде. Этот сайт и все, что на нем опубликовано, не имеют рекламного характера и созданы исключительно в целях обеспечения информацией об адвокатской деятельности согласно принципам прозрачности и достоверности и в соответствии с Кодексом профессиональной этики адвоката. Полное или частичное копирование материалов сайта запрещено, при согласованном копировании ссылка на ресурс обязательна. Политика конфиденциальности

Контакты

Цены

Яндекс.Метрика

Рейтинг@Mail.ru
Индекс цитирования